超前自学网【期末高分题集】[北京交通大学]《工程招投标与合同管理》考核必备10
奥鹏期末考核
132861–《工程招投标与合同管理》2022年北京交通大学期末复习题集
单选题：
（1）在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
答案问询微信：424329
（2）FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案问询微信：424329
（3）与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险
D.竞争激烈
答案问询微信：424329
（4）如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
答案问询微信：424329
（5）根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
答案问询微信：424329
（6）自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
答案问询微信：424329
（7）施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A.施工企业
B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理
D.具体的施工人员
答案问询微信：424329
（8）在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
答案问询微信：424329
（9）当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加固定酬金合同
D.成本加浮动酬金合同
答案问询微信：424329
（10）委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A.承包人
B.发包人
C.出资人
D.出工人
答案问询微信：424329
（11）施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
答案问询微信：424329
（12）工程分包的说法错误的为()。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担
C.是允许的
D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
答案问询微信：424329
（13）施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
答案问询微信：424329
（14）当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
答案问询微信：424329
（15）业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
答案问询微信：424329
（16）合同争议的解决顺序为()。
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
答案问询微信：424329
（17）当事人采奥鹏期末考核用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
A.双方当事人制作合同书时
B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
答案问询微信：424329
（18）材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
答案问询微信：424329
（19）合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
答案问询微信：424329
（20）根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
答案问询微信：424329
（21）下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文件已经编制好
D.建设资金、建材、设备来源已经落实
答案问询微信：424329
（22）施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
答案问询微信：424329
（23）由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
答案问询微信：424329
（24）下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是().
A.台风
B.施工进度严重滞后
C.施工质量存在严重缺陷
D.承包人改变施工顺序
答案问询微信：424329
（25）工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案问询微信：424329
（26）以下不属于开标的程序和内容的是()。
A.密封情况检查
B.拆封
C.唱标
D.确定中标候选人
答案问询微信：424329
（27）经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
答案问询微信：424329
（28）监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A.报价
B.能力
C.监理人员数量
D.设备
答案问询微信：424329
（29）下列说法不正确的是()。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
答案问询微信：424329
（30）根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的 ( )。
A.5%
B.10%
C.20%
D.25%
答案问询微信：424329
（31）在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时( )。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额。
答案问询微信：424329
（32）根据《招标投标法》的有关规定,招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 ( )内,按照招标文件与中标人的投标文件订立书面合同。
A.10日
B.15日
C.30日
D.3个月
答案问询微信：424329
（33）工程标底是招标工程项目的( )。
A.合同价格
B.投标报价
C.预期价格
D.结算价格
答案问询微信：424329
（34）合同争议的解决顺序时 ( )。
A.和解–调解–仲裁–诉讼
B.调解–和解–仲裁–诉讼
C.和解–调解–诉讼–仲裁
D.调解–和解–诉讼–仲裁
答案问询微信：424329
（35）在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用,但工期给予顺延
答案问询微信：424329
（36）当工程内容明确、工期较短时,宜使用 ( )。
A.总价可调合同
B.总价不可调合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
答案问询微信：424329
（37）根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过 ( )的约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款
B.专用条款
C.监理合同
D.协议书
答案问询微信：424329
（38）建设工程的投标人一般不包括 ( )。
A.勘察设计企业
B.施工企业
C.工程材料设备供应单位
D.事业单位
答案问询微信：424329
（39）如果投标截止日期前第28天后,由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由 ( )给予补偿。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
答案问询微信：424329
（40）承包商提出的索赔主要包括两个方面,即( )。
A.单项索赔和总索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.单项索赔和工期索赔
D.总索赔和费用索赔
答案问询微信：424329
（41）按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( )。
A.(1)(2)(3)
B.(3)(2)(1)
C.(2)(3)(1)
D.(2)(1)(3)
答案问询微信：424329
多选题：
（1）招标人具备自行招标的能力表现为()。
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.有组织评标定标的能力
答案问询微信：424329
（2）按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.工程量变化和设计变更
D.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
答案问询微信：424329
（3）合同法律关系的构成要素有()。
A.主体
B.内容
C.客体
D.权利
答案问询微信：424329
（4）索赔按目的划分包括()。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
答案问询微信：424329
（5）建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
答案问询微信：424329
（6）属于工程总承包的模式主要有().
A.建筑工程管理模式
B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式
C.建造-运营-移交模式
D.项目管理模式
答案问询微信：424329
（7）施工合同文件中的说法中，正确的有()。
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
D.当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
答案问询微信：424329
（8）当合同中关于价款或者报酬不明确的，可以()。
A.双方自行协商达成一致
B.按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行
D.工程价款不明确的，根据国家建设标准定额进行计算
答案问询微信：424329
（9）建设工程施工合同的当事人包括()。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案问询微信：424329
（10）在建设工程施工合同风险管理中，风险转移的方式有()。
A.索赔
B.担保
C.保险
D.完善施工合同
答案问询微信：424329
（11）我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.国际招标
D.议标
答案问询微信：424329
（12）矿山法修筑公路隧道的基本施工方法有()。
A.投标人须知
B.图纸
C.投标函的格式及附录
D.工程量清单
答案问询微信：424329
（13）建设工程施工招标的必备条件有()。
A.招标所需的设计图纸和技术资料具备
B.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准
C.招标人已经依法成立
D.资金来源已落实
答案问询微信：424329
（14）施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。
A.总承包合同
B.成本加酬金合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
答案问询微信：424329
（15）被宣布为废标的投标书包括()。
A.投标书未按招标文件中规定封标
B.逾期送达的标书
C.未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
D.投标人不参加开标会议的标书
答案问询微信：424329
（16）工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
答案问询微信：424329
（17）业主方的项目管理目标包括()。
A.投资目标
B.进度目标
C.质量目标
D.成本目标
答案问询微信：424329
（18）对于发包人供应的材料设备，()等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点
B.参加清点
C.支付保管费用
D.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
答案问询微信：424329
（19）《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.承包人人员伤亡
答案问询微信：424329
（20）下列保险哪些属于工程保险()。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.人身意外伤害险
D.货物运输险
答案问询微信：424329
（21）发生下列哪些情况，业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿()。
A.已中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同
B.承包人任意中断工程
C.业主因为资金紧缺，要求承包商暂停施工一个月
D.施工过程中，承包人中途毁约
答案问询微信：424329
（22）评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法，主要有（）评标方法。
A.合格制
B.经评审的最低投标价法
C.有限数量制
D.综合评估法
答案问询微信：424329
（23）必须进行招标的项目包括()。
A.外国老板投资的基础设施的项目
B.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
C.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答案问询微信：424329
（24）在施工合同中，()等工作应由发包人完成()。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
答案问询微信：424329
（25）对于合同文件的解释规则正确的是()。
A.一般、笼统的规定优于具体、详细的规定
B.合同的专用条件优于通用条件
C.数字的文字表达优于阿拉伯数字表达
D.手写文件优于打印文件
答案问询微信：424329
（26）公开招标与邀请招标的主要区别有()。
A.发布信息的方式不同
B.选择的范围不同
C.竞争的范围不同
D.时间和费用不同
答案问询微信：424329
（27）某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，但是各自都出现了一些情况。A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文件忘记加盖单位公章；D单位投标文件没有采取密封措施。出现这些情况可以导致什么结果()。
A.投标无效，失去中标的机会
B.继续开标
C.重新招标
D.从四家单位中直接选定中标人
答案问询微信：424329
判断题：
（1）招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
答案问询微信：424329
（2）经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。
答案问询微信：424329
（3）FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
答案问询微信：424329
（4）《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止
答案问询微信：424329
（5）承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
答案问询微信：424329
（6）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
答案问询微信：424329
（7）FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
答案问询微信：424329
（8）要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
答案问询微信：424329
（9）FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。
答案问询微信：424329
（10）招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
答案问询微信：424329
（11）当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
答案问询微信：424329
（12）索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
答案问询微信：424329
（13）建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
答案问询微信：424329
（14）中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
答案问询微信：424329
（15）在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。
答案问询微信：424329
（16）工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
答案问询微信：424329
（17）FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
答案问询微信：424329
（18）建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。
答案问询微信：424329
（19）机会研究的任务是鉴别投资机会,即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门,并形成项目设想。( )
答案问询微信：424329
（20）建设工程施工合同范本由《协议书》.《通用条款》.《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。( )
答案问询微信：424329
（21）建设工程合同是双务.有偿.实践.要式的合同。( )
答案问询微信：424329
（22）根据我国《建筑法》规定,建设项目应当在领取施工许可证后的三个月内开工。( )
答案问询微信：424329
（23）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施,费用按照其他项目计价。( )
答案问询微信：424329
（24）投标人可以是法人、其他组织、不可以是自然人。( )
答案问询微信：424329
填空题：
（1）工程师公正合理处理索赔事项应遵循 公平原则.##原则和##原则。
1、
答案问询微信：424329
2、
答案问询微信：424329
（2）业主与承包商签订的合同,按计价方式不同,可划分为##合同.固定价合同和##合同。
1、
答案问询微信：424329
2、
答案问询微信：424329
（3）投标竞争包括##和##.
1、
答案问询微信：424329
2、
答案问询微信：424329
（4）工程标底是工程项目的##。
1、
答案问询微信：424329
（5）因一方当事人的违约行为造成了对方8万元的实际损害,按照合同条款约定方法计算的违约金金额为6万元,则违约方应支付给对方赔偿金的金额为##万元.
1、
答案问询微信：424329
（6）施工招标阶段,投资方核实建设规模的依据是##.
1、
答案问询微信：424329
案例分析题：
（1）某工程设计已完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”工作,已具备开工条件。工程招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。 招标代理机构编制了标底(800万元)和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天,按国家工期定额规定,该工程的工期为460天。 通过资格预审并参加投标的共有A.B.C.D.E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持,开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底近300万元。这一异常引起了业主的注意,为了避免招标失败,业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底,招标代理机构复核标底后,确认是由于工作失误,漏算部分工程项目,导致标底偏低。在修正错误后,招标代理机构确定了新的标底。A.B.C三家投标单位认为新的标底不合理,向投标人要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日完工,该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件,指定了其中一家施工单位中标。(每问2分,共10分)问题:1)根据该工程的具体条件,造价工程师应向业主推荐何种合同(按付款方式划分)?为什么?2)根据该工程的特点和业主要求,在工程的标底中是否含有赶工措施费?为什么?3)上述招标工作存在哪些问题?4)A、B、C三家招标单位要求撤回投标文件的做法是否正确?为什么?5)如果投标失败,招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?
答案问询微信：424329
（2）某承包商通过资格预审后,对招标文件进行了仔细分析,发现业主所提出的工期要求过于苛刻,且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1%。若要保证实现该工期要求,须采取特殊措施,从而大大增加成本;还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此,该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现,因而按自己认为的合理工期(比业主要求的工期增加6个月)编制施工进度计划并据此报价,还建议将框架剪力墙体系改为框架体系,并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较,证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性.增加使用面积.提高空间利用的灵活性,而且可降低造价约3%.该承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后,在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午,在规定的开标时间前1小时,该承包商又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4%。但是,招标单位的有关工作人员认为,根据国际上“一标一投”的惯例,一个承包不得递交两份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。开标会由市招标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均到场。开标前,市公证处人员对各投标单位的资质进行审查,并对所有投标文件进行审查,确定所有投标文件均有效后,正式开标。主持人宣读投标单位名称.投标价格.投标工期和有关投标文件的重要说明。(每问5分,共15分)问题:1)该承包商运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容?3)从所介绍的背景资料来看,在该项目招标程序中存在哪些不妥之处?请分别做简单说明
答案问询微信：424329
（3）某房地产公司计划在北京开发某住宅项目,采用公开招标的形式,有A、B、C、D、E五家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定1月20日上午10:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时,需投标单位提供投标保证金20万元。在1月20日,A、B、C、D四家投标单位在上午10:30前将投标文件送达,E单位在上午11:00送达。各单位均按投标文件的规定提供了投标保证金。在上午10:25时,B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。在开标过程中,招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章,没有法定代表人印章或签字。问题:1)B单位向招标人递交的书面说明是否有效?2)案例中哪些单位视为废标,通常情况下,废标的条件有哪些?
答案问询微信：424329
（4）某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积3000平方米工业厂房的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500平方米,假设直接费用单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租凭一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租凭费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。1)因租凭的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工作日;2)施工时,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工指令,进行地质复查,配合用工15个工作日;3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m34)5月20日-22日,因罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工作日;5)5月23日用30个工作日修复冲坏的道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖掘完毕。问题:1)上述哪些事件建筑公司可以向厂房要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因,各项事件工期索赔各是多少天,总计工期索赔是多少天?2)假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
答案问询微信：424329
简答题：
（1）建设工程合同签订和实施的基本原则是什么?
答案问询微信：424329
（2）投标决策的主要内容可概括为哪几个方面?
答案问询微信：424329
（3）施工合同文件的组成及解释顺序是什么?
答案问询微信：424329
名词解释：
（1）标底。
答案问询微信：424329
（2）索赔
答案问询微信：424329
（3）建设工程承发包。
答案问询微信：424329
（4）建筑工程一切险.
答案问询微信：424329
（5）代位权
答案问询微信：424329
（6）施工索赔
答案问询微信：424329
