【期末高分题集】[北京交通大学]《公路工程招投标与合同管理》考核必备09

奥鹏期末考核

138885–《公路工程招投标与合同管理》2022年北京交通大学期末复习题集

单选题：
（1）在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
答案问询微信：424329

（2）业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
答案问询微信：424329

（3）合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.权利与义务
D.法人与自然人
答案问询微信：424329

（4）工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案问询微信：424329

（5）工程分包的说法错误的为()。
A.是违法的
B.是从工程承包人承担
C.是允许的
D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
答案问询微信：424329

（6）下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是().
A.台风
B.施工进度严重滞后
C.施工质量存在严重缺陷
D.承包人改变施工顺序
答案问询微信：424329

（7）评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
A.招标人
B.投标人
C.监督部门
D.财政部
答案问询微信：424329

（8）在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作
B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系
D.参加竣工验收
答案问询微信：424329

（9）施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
答案问询微信：424329

（10）委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A.承包人
B.发包人
C.出资人
D.出工人
答案问询微信：424329

（11）合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A.行政法律关系
B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系
D.经济侵权关系
答案问询微信：424329

（12）当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加固定酬金合同
D.成本加浮动酬金合同
答案问询微信：424329

（13）FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案问询微信：424329

（14）合同争议的解决顺序为()。
A.和解—调解—仲裁—诉讼
B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁
D.调解—和解—诉讼—仲裁
答案问询微信：424329

（15）下列说法不正确的是()。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
答案问询微信：424329

（16）施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人与承包人共同
答案问询微信：424329

（17）监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A.报价
B.能力
C.监理人员数量
D.设备
答案问询微信：424329

（18）《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为
()。
A.额外服务
B.附加服务
C.延长服务
D.非监理服务
答案问询微信：424329

（19）自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天
B.21天
C.30天
D.35天
答案问询微信：424329

（20）经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A.主合同
B.从合同
C.独立合同
D.无条件地必须履行的合同
答案问询微信：424329

（21）如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
答案问询微信：424329

（22）根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
答案问询微信：424329

（23）设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
答案问询微信：424329

（24）合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
A.固定价格合同
B.可调整价格合同
C.固定价格加酬金合同
D.成本加酬金合同
答案问询微信：424329

（25）当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
答案问询微信：424329

（26）根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
A.只限承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
答案问询微信：424329

（27）以下不属于开标的程序和内容的是()。
A.密封情况检查
B.拆封
C.唱标
D.确定中标候选人
答案问询微信：424329

（28）当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
A.双方当事人制作合同书时
B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
答案问询微信：424329

（29）材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A.拒付货款并索赔
B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款
D.待供货方补足数量后再付
答案问询微信：424329

（30）下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文件已经编制好
D.建设资金、建材、设备来源已经落实
答案问询微信：424329

（31）施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A.由承包商承担的风险责任
B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期
D.给予工期顺延但不给费用补偿
答案问询微信：424329

（32）由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
答案问询微信：424329

（33）与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险
D.竞争激烈
答案问询微信：424329

（34）施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A.施工企业
B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理
D.具体的施工人员
答案问询微信：424329

（35）招标人自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于(? ?)。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
答案问询微信：424329

（36）下列哪些不是公路建设市场的主体?(????????)
A.项目公司
B.施工单位
C.监理单位
D.政府
答案问询微信：424329

（37）下列工程分包行为中,不属于违法分包的是( )。
A.主体结构分包
B.未经建设单位同意分包专业工程
C.专业分包单位进行劳务分包
D.分包给不具备相应资质条件的单位
答案问询微信：424329

（38）下列选项中,属于要约的是( )。
A.某校教学楼建筑招标公告
B.某公司招股说明书
C.某企业寄送的价目表
D.某施工单位的投标书
答案问询微信：424329

（39）下列属于不需要重新招标情形的是( )。
A.到投标截止时间,投标人少于3个的
B.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的
C.某投标人投标文件没有对招标文件的实质性内容进行响应的
D.依法必须进行招标的项目违反法律规定,导致中标无效的.
答案问询微信：424329

（40）投标人的下列行为,不会导致废标的是( )。
A.评标委员会在评标过程中,发现投标人借用他人名义投标
B.评标委员会在评标时,确认投标人的报价属于低于成本投标
C.招标人对工期要求为210个工日,投标人投标时报工期为200个工日
D.某投标人的投标担保有瑕疵
答案问询微信：424329

（41）公开招标的优点不包括(? ?)。
A.招标人有较大的选择范围
B.有助于实现公平竞争
C.只需要发出投标邀请函
D.在一定程度上可避免贿标行为
答案问询微信：424329

（42）投标文件包括商务标书.技术标书和(?????????)。
A.商务标书
B.技术标书
C.报价文件
D.澄清资料
答案问询微信：424329

（43）工程招标项目合同成立的时间为(? ?????)。
A.购买招标文件
B.中标通知书送达
C.投标书送达;
D.提交履约担保
答案问询微信：424329

（44）当事人采用合同书形式订立的,自( )合同成立。
A.双方当事人制作合同书时
B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时
D.双方当事人达成一致意见时
答案问询微信：424329

（45）根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,投标有效期从( )起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止之日
B.投标函标明的签章日期
C.投标保证金提交之日
D.确定中标结果之日
答案问询微信：424329

（46）关于依法必须招标项目中标合同的签订和效力,下列说法中错误的有( )。
A.订立中标合同必须采用书面形式
B.中标合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议
C.中标合同备案后方可产生合同效力
D.中标合同应当自中标通知书发出之日起30日内订立
答案问询微信：424329

多选题：
（1）对于合同文件的解释规则正确的是()。
A.一般、笼统的规定优于具体、详细的规定
B.合同的专用条件优于通用条件
C.数字的文字表达优于阿拉伯数字表达
D.手写文件优于打印文件
答案问询微信：424329

（2）不符合建设工程委托监理合同特征的有()。
A.监理合同可以是个人
B.监理合同的订立必须符合工程建设程序
C.监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.委托监理合同的标的物是产生新的物质
答案问询微信：424329

（3）索赔按目的划分包括()。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
答案问询微信：424329

（4）必须进行招标的项目包括()。
A.外国老板投资的基础设施的项目
B.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
C.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答案问询微信：424329

（5）《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.承包人人员伤亡
答案问询微信：424329

（6）招标文件应包含的主要内容有()。
A.招标公告
B.投标人须知
C.评标办法
D.工程量清单
答案问询微信：424329

（7）施工合同文件中的说法中，正确的有()。
A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
D.当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
答案问询微信：424329

（8）下列保险哪些属于工程保险()。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.人身意外伤害险
D.货物运输险
答案问询微信：424329

（9）发生下列哪些情况，业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿()。
A.已中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同
B.承包人任意中断工程
C.业主因为资金紧缺，要求承包商暂停施工一个月
D.施工过程中，承包人中途毁约
答案问询微信：424329

（10）工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()。
A.需经工程师确认后才能执行
B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D.采用改进措施后，必须顺延工期
答案问询微信：424329

（11）在建设工程施工合同风险管理中，风险转移的方式有()。
A.索赔
B.担保
C.保险
D.完善施工合同
答案问询微信：424329

（12）合同法律关系的构成要素有()。
A.主体
B.内容
C.客体
D.权利
答案问询微信：424329

（13）按照《施工合同文本》规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.工程量变化和设计变更
D.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
答案问询微信：424329

（14）奥鹏期末考核FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为()。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.工程款的支付开支项目不同
D.业主对分包商利益的保护不同
答案问询微信：424329

（15）招标人具备自行招标的能力表现为()。
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.有组织评标定标的能力
答案问询微信：424329

（16）公开招标与邀请招标的主要区别有()。
A.发布信息的方式不同
B.选择的范围不同
C.竞争的范围不同
D.时间和费用不同
答案问询微信：424329

（17）评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法，主要有（）评标方法。
A.合格制
B.经评审的最低投标价法
C.有限数量制
D.综合评估法
答案问询微信：424329

（18）属于工程总承包的模式主要有().
A.建筑工程管理模式
B.设计-建造、设计采购施工及交钥匙模式
C.建造-运营-移交模式
D.项目管理模式
答案问询微信：424329

（19）被宣布为废标的投标书包括()。
A.投标书未按招标文件中规定封标
B.逾期送达的标书
C.未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
D.投标人不参加开标会议的标书
答案问询微信：424329

（20）建设工程施工合同的当事人包括()。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案问询微信：424329

（21）我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有()。
A.公开招标
B.邀请招标
C.国际招标
D.议标
答案问询微信：424329

（22）建设工程施工招标的必备条件有()。
A.招标所需的设计图纸和技术资料具备
B.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准
C.招标人已经依法成立
D.资金来源已落实
答案问询微信：424329

（23）某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，但是各自都出现了一些情况。A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文件忘记加盖单位公章；D单位投标文件没有采取密封措施。出现这些情况可以导致什么结果()。
A.投标无效，失去中标的机会
B.继续开标
C.重新招标
D.从四家单位中直接选定中标人
答案问询微信：424329

（24）在施工合同中，()等工作应由发包人完成()。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
答案问询微信：424329

（25）施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。
A.总承包合同
B.成本加酬金合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
答案问询微信：424329

（26）当合同中关于价款或者报酬不明确的，可以()。
A.双方自行协商达成一致
B.按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行
D.工程价款不明确的，根据国家建设标准定额进行计算
答案问询微信：424329

判断题：
（1）我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
答案问询微信：424329

（2）工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
答案问询微信：424329

（3）违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
答案问询微信：424329

（4）招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
答案问询微信：424329

（5）甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
答案问询微信：424329

（6）在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔的金额均不应包括利润。
答案问询微信：424329

（7）要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
答案问询微信：424329

（8）FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
答案问询微信：424329

（9）工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
答案问询微信：424329

（10）《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止
答案问询微信：424329

（11）经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。
答案问询微信：424329

（12）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
答案问询微信：424329

（13）商法是调整商事关系的法律规范的总称。
答案问询微信：424329

（14）建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
答案问询微信：424329

（15）建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。
答案问询微信：424329

（16）供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
答案问询微信：424329

（17）某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
答案问询微信：424329

（18）《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
答案问询微信：424329

（19）FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。
答案问询微信：424329

（20）当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
答案问询微信：424329

（21）授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
答案问询微信：424329

（22）FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
答案问询微信：424329

（23）FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
答案问询微信：424329

（24）建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。
答案问询微信：424329

（25）任何工程的变更都必须经业主与承包商协商同意后,工程师才能下达工程变更令。( )
答案问询微信：424329

（26）招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标.评标和定标。( )
答案问询微信：424329

（27）建设工程项目标底小,技术复杂.专业性强.潜在投标人少的项目,军事保密项目等,一般可以采用公开招标的方式。( )
答案问询微信：424329

（28）资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时可不必考虑。( )
答案问询微信：424329

（29）所谓无标底招标,是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,招标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。( )
答案问询微信：424329

（30）招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同.单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。( )
答案问询微信：424329

（31）工程勘察设计公开招标需进行资格审查,而邀请招标则不需要进行资格审查。( )
答案问询微信：424329

（32）投标人的报价是包含该项目的一般风险的价格。( )
答案问询微信：424329

（33）公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。( )
答案问询微信：424329

（34）建设工程招标代理机构,是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。( )
答案问询微信：424329

（35）授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。( )
答案问询微信：424329

（36）建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主.承包商和工程咨询服务机构。( )
答案问询微信：424329

填空题：
（1）## 又称为有限竞争性招标。这种方式不发布广告,业主根据自己的经验和所掌握的各种信息资料,向有承担该项工程施工能力的三个以上(含三个)承包商发出投标邀请书,收到邀请书的单位有权利选择是否参加投标。
1、
答案问询微信：424329

（2）常用的评标方法有定性综合评标法.定量综合评标法和 ## 。
1、
答案问询微信：424329

（3）## (Bill Of Quantity BOQ)是编制招标工程标的价,投标报价和工程结算时调整工程量的依据。
1、
答案问询微信：424329

（4）合同的形式有书面形式.口头形式和 ## 。
1、
答案问询微信：424329

（5）建设工程招标方式有公开招标与 ## 。
1、
答案问询微信：424329

（6）招投标的合法原则包括:合法的原则包括主体合法.内容合法.程序合法和 ## 等要求。
1、
答案问询微信：424329

简答题：
（1）公路工程施工招标需要具备的工程条件?
答案问询微信：424329

（2）工程施工招标的程序包括哪三个阶段?各阶段中的主要工作包括哪些?
答案问询微信：424329

（3）公开招标与邀请招标各有何特点?各有何适用?
答案问询微信：424329

（4）工程师根据工程项目的需要和施工现场的需要,可以直接向承包商发出的变更通知包括哪些?
答案问询微信：424329

（5）什么样的投标文件视为无效的投标文件?
答案问询微信：424329

（6）按索赔事件的性质分类,索赔分为几类?
答案问询微信：424329

名词解释：
（1）招标
答案问询微信：424329

（2）标前会议
答案问询微信：424329

（3）要约
答案问询微信：424329

（4）标底
答案问询微信：424329

（5）单价合同
答案问询微信：424329

（6）索赔
答案问询微信：424329